WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


Pages:   || 2 |

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ На обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с ...»

-- [ Страница 1 ] --

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии,

Заместитель Генерального директора по технической политике, Технический директор

А.А. Лизунов

« 15 » января 2014 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой

промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

Город Чита

2014 год

Страница 1 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

Оглавление ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

2.

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ

3.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА.

4.

ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГ.

5.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

6.



ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ

7.

ЗАЯВОК

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.

ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

9.

ЗАЯВКИ

10. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.

МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ

12.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

14.

15. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

16. ВИДЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

17.

Проект договора запроса предложений

17.1.

17.2 Требования к выполнению работ (услуг)

17.3. Форма письма об участии в Запросе предложений

17.4. Форма описи документов

Страница 2 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОАО «ТГК-14», ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090) (далее по тексту «Заказчик») официальной публикацией извещения о проведении открытого запроса предложений на сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru в разделе «Реестр опубликованных заказов», а также сайте www.tgkcom в разделе «Закупки», подраздел «Извещения», направление «Эксплуатация» и копией извещения на электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru от 15 января 2014 г.

пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений (далее по тексту «Запрос предложений») на обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14».

1.2. Сведения о Заказчике:

1.2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»;

1.2.2. Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-14»;

1.2.3. Почтовый адрес: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090;

1.2.4. Адрес электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com;

1.2.5. Номер контактного телефона:

контактные лица по техническим вопросам:

ЛОТ 1: Голобокова Валентина Васильевна, инженер - смотритель по зданиям и сооружениям Читинской Генерации, (3022) 38-76-22 ЛОТ 2: Чимитов Баир Аюшиевич, ведущий инженер-смотритель ЗиС ОППР филиала "Генерация Бурятии", (3012) 29-34-62 ЛОТ 3: Леонтьева Ольга Сергеевна, Начальник ОНТБиПБ филиала "УУЭК" ОАО "ТГК-14", (3012) 46-61-16 контактное лицо по организационным вопросам открытого запроса предложений: ведущий специалист отдела товаро-закупочной деятельности Внебрачных Софья Эдуардовна (3022) 38-46-57.

1.3. Предмет договоров (далее по тексту «Договор», «Договоры»):

ЛОТ 1: Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиала ОАО «ТГК-14» «Читинская Генерация»

ЛОТ 2: Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»

ЛОТ 3: Экспертное обследование зданий и сооружений для нужд филиала ОАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

1.4. Объем оказываемых услуг:

Более подробная информация содержится в приложении 15.2, 15.4 к документации.

1.5. Правовое регулирование Запроса предложений осуществляется в соответствии с:





1.5.1. Гражданским кодексом Российской Федерации (с посл. изм. и доп.);

Страница 3 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

1.5.2. Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с посл. изм. и доп.);

1.5.3. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения по проведению закупок;

1.5.4. Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ТГК-14», утвержденным Протоколом Совета Директоров от 28.10.2013 № 172 (далее по тексту «Положение о закупках»);

1.5.5. Иными локальными нормативными актами Заказчика.

1.6. При проведении Запроса предложений Заказчик, при неудовлетворении заявляемых требований, указанных в настоящей документации, вправе объявить (дополнительно) о проведении второго и, при необходимости, последующих этапов Запроса предложений, информация о которых будет сообщена дополнительно.

1.7. Вставки в квадратных скобках отмеченные зеленым цветом выделения текста подлежат удалению и замене соответствующими действительными сведениями в Заявках, направляемых Участниками.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ

2.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Заявка должна содержать:

2.1.1. сведения и документы об Участнике размещения заказа (далее по тексту «Участник»), подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

б) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибыли и убытках за 2012 и за последний отчетный период текущего года поданных в соответствии с установленным порядком в Инспекцию МНС России по месту регистрации Участника закупки;

в) полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запросе предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту «руководитель»).

Если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. Если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Страница 4 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

д) копии учредительных документов Участника;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника оказание услуг являются крупной сделкой;

2.1.2. предложение о цене договора с приложениями:

а) Приложение 1 - Техническое предложение;

б) Приложение 2 – Смета (калькуляция);

в) Приложение 3 - Анкета Участника;

г) Приложение 4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (в т.ч. со структурными подразделениями ОАО «РЖД»);

д) Приложение 5 - Протокол разногласий к проекту Договора;

е) Приложение 6 - Справка о материально-технических ресурсах;

ж) Приложение 7 - Справка о кадровых ресурсах;

з) Приложение 8 – Справка о собственниках;

и) Приложение 9 – Подтверждение отправки заявки.

2.1.3. если для оказания услуг привлекается СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ необходимо предоставить следующие сведения:

- копию свидетельства о государственной регистрации привлекаемой субподрядной организации,

- полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запросе предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запроса предложений;

- Анкета привлекаемой субподрядной организации (по форме приложения 3);

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (в т.ч. со структурными подразделениями ОАО «РЖД») привлекаемой субподрядной организации (по форме приложения 4);

- Справка о кадровых ресурсах (по форме приложения 7) 2.1.4. иные документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом запросе предложений;

2.2. В Заявке Участником декларируется соответствие следующим требованиям:

2.2.1. непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.2.2. неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

Страница 5 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

2.2.3. отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

2.3. Все листы Заявки, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том Заявки) должна содержать опись (форма описи приведена в Приложении

15.4 к настоящей Документации) входящих в его состав документов, быть скреплена печатью Участника и подписан Участником или лицом, уполномоченным таким Участником.

Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки и тома Заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки и тома Заявки документов и сведений.

2.4. Сведения и документы в Заявке, в томе Заявки, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.3 настоящей Документации, необходимо размещать в соответствии с порядком, изложенным в указанных пунктах, при этом опись документов (пункт 2.3 настоящей Документации) размещается в конце Заявки, в конце последнего тома Заявки.

2.5. Каждый участник подает Заявку:

- оригинал в бумажном варианте предоставляется по почте по адресу: 672 090, г. Чита, ул.

Профсоюзная, 23 каб. 303 Внебрачных Софье Эдуардовне. Оригинал в бумажном варианте должен быть отправлен не позднее срока прима Заявок, что должно быть подтверждено согласно приложению 9 настоящей документации, где указывается № квитанции, если письмо отправлено «Почтой России», либо № накладной, если письмо отправлено курьерской службой, а также дата отправки;

- электронную сканированную версию оригинала Заявки до окончания срока прима предложений, указанного в п. 7.4, 7.5, 12.2, 12.3 настоящей документации, на адрес электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com. Допускается отправка несколькими письмами. Объм одного письма – максимум 7 мегабайт.

2.6. Инструкция по заполнению Заявки:

2.6.1. Заявка включает в себя сведения и документы, предусмотренные пунктами 2.1настоящей Документации.

2.6.2. Сведения, которые не могут быть изложены в отдельных документах (подпункт «а» пункта 2.1.1, пункт 2.1.2 настоящей Документации), предоставляются Участником отдельным письмом об участии в Запросе предложений (далее – Письмо), форма, которого приведена в Приложении 15.3 к настоящей Документации.

2.6.3. Допускается оформление Письма на официальном бланке Участника, с указанием обязательных реквизитов, предусмотренных Приложением 15.3 к настоящей Документации.

2.6.4. Допускается присвоение Письму даты и номера в соответствии с принятыми у Участника правилами документооборота.

Страница 6 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

2.6.5. Участник указывает свои предложения по условиям исполнения договоров по каждому критерию оценки. Допускается изложение предложений с отсылкой к соответствующим положениям Заявки.

2.7. Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований. Если хотя бы по одному требованию заявка не участника не удовлетворяет условиям Запроса предложений, она отклоняется.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ,

3.

ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.

ЛОТ 1:

–  –  –

Техническое освидетельствование с экспертизой промышленной безопасности дымовой трубы №2 Н=80м, здания главного корпуса( V=1174тыс.м3), здания дробильного корпуса (V=6тыс.м3), вагоноопрокидывателя №2, здания ОВК 1 этажная часть и 4х этажная часть (V=48.1тыс.м3), здания РВК (V=70.9тыс.м3), сооружения ЛК2 с узлом пересыпки 2,3(V= 1.42тыс.м3), ЛК-3 (V=2.31тыс.м3), ЛК5/1 (V= г. Чита Читинтыс.м3), ЛК-5/2 с узлом пересыпки ская ТЭЦ-1 шт. 64 5 (V=7.4тыс.м3), сооружения галереи ЛК-1А, ЛК-1Б, ЛК6, ЛК7 (V=4.02тыс.м3), здания береговой январьнасосной (V=2.9тыс.м3), здания ГЩУ сентябрь (V=6.9тыс.м3), береговой насосной 2014г.

№1(V=0.43тыс.м3) и №2 (V=0.39тыс.м3) реки Ингода, здания ММХ (V=1.9тыс.м3), здания ХВО.

Определение осадков зданий и сооружений, крена дымовых труб. Разработка программы и местной инструкции по наблюдению за осадками фундаментов зданий и сооружений.

–  –  –

Страница 7 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

осветленной воды (V= 0.54тыс. м3), здания ГЩУ (V= 0.24тыс.м3), здания мазутонасосной (V=0.9тыс.м3), здания водогрейной котельной. Определение осадков зданий и сооружений, крена дымовых труб. Разработка программы и местной инструкции по наблюдению за осадками фундаментов зданий и сооружений.

–  –  –

Техническое освидетельствование здания главного корпуса (V=93.3 тыс.м3), сооружения тракта топливоподачи с дробильным корпусом (V=5.4тыс.м3), сооружений брызгальных бассейны №1,№2 (S=8512м2), зданий багерной насос- п. Приаргунск, ной (V=1.4тыс.м3), насосной 2 подъ- Приаргунская ема (V=1.3тыс.м3), здания ГЩУ (V= шт. ТЭЦ

6.5тыс.м3), здания ХВО (V=

5.37тыс.м3) с экспертизой промышленной безопасности. Определение осадков зданий и сооружений, крена дымовых труб. Разработка программы и местной инструкции по наблюдению за осадками фундаментов зданий и сооружений.

Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством, НТД, ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997г., РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности», РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений», РД 34.21.322-94 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций».

–  –  –

Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством, НТД, ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997г., РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности», РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений», РД 34.21.322-94 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций».

ЛОТ 3:

Необходимо выполнить: определить техническое состояние строительных конструкций зданий, возможность использования каждого объекта по прямому назначению, оценить соответствие объекта предъявленным к нему требованиям по вопросам промышленной безопасности Экспертное обследование дымовой трубы выполняется с целью определения прочности и состояния материалов, а также исправности дымовой трубы и возможности е дальнейшей эксплуатации.

Необходимо выполнить: наружный осмотр трубы; внутренний осмотр газоотводящего ствола или футеровки; осмотр межтрубного пространства труб типа «труба в трубе»; определение прочности и состояния материалов методами неразрушающего контроля, отбор образцов и проведение контрольных испытаний; исследование изменений характеристик грунтов основания и гидрогеологических при наличии агрессивных воздействий; определение крена (искривления) и осадки трубы, замеры температурно-влажностных, газовых аэродинамических режимов; расчеты несущей способности ствола и конструкций с учетом выявления дефектов и повреждений, оформление заключений.

Страница 10 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

Провести экспертизу промышленной безопасности по каждому объекту, в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98, Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ 03-445-02, Методическими указаниями по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб РД 03-610-03 и выдать заключение о техническом состоянии.



–  –  –

ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГ.

5.

5.1. ЛОТ 1: Оплата производится согласно объему выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет Подрядчика.

5.2. ЛОТ 2: Оплата производится согласно объему выполненных и принятых работ, до 25 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и представленного счета (счета-фактуры) в безналичной форме на счет Подрядчика.

5.3. ЛОТ 3: Оплата за выполненные работы производится в следующем порядке: за 10 дней до начала работ заказчик вносит предоплату в размере 25% от общей суммы договора.

Окончательный расчет производится до 25 числа месяца, следующего за месяцем получения решения о соответствии всех заключений экспертизы промышленной безопасности в Забайкальском управлении Ростехнадзора предъявляемым требованиям и об их утверждении, а также подписания сторонами акта выполненных работ на основании счет-фактуры, представленной исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя Страница 11 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

6.

6.1. Цена (стоимость) договора должна быть сформирована с учетом всех налогов, доставки (для материалов), командировочных расходов и иных возможных затрат, платежей и скидок участника закупки при выполнении договора для нужд Заказчика.

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Порядок подачи Заявок:

7.1.1. Для участия в Запросе предложений Участник подает Заявку, оформленную в соответствии с разделом 2 настоящей Документации.

7.1.2. Участник вправе подать только 1 (одну) Заявку в отношении предмета соответствующих Запросу предложений.

7.1.3. Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с Заявками.

7.1.4. Если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, Запрос предложений признается несостоявшимися.

7.2. Место подачи Заявок: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090.

7.3. Дата начала срока подачи Заявок: 15.01.2014.

7.4. Дата окончания срока подачи Заявок: 04.02.2014.

7.5. Время окончания подачи Заявок: 09:00 время Читинское.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.

8.1. Участники Запроса предложений должны соответствовать следующим требованиям:

8.1.1. соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, в том числе банковских услуг;

8.1.2. непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.1.3. неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений;

8.1.4. отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим данному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято.

8.1.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках.

8.1.6. наличие опыта работы по предмету закупки (работа на объектах энергетической отрасли: ТЭС, тепловые сети, котельные, а также наличие опыта работы со структурными подразделениями ОАО «РЖД») Страница 12 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

8.2. Указанные в пункте 8.1 настоящей Документации требования подтверждаются любыми документами, из которых можно сделать однозначный вывод об их соблюдении.

Требования, указанные в подпунктах 8.1.2 – 8.1.4 также декларируются в письме об участии в Запросе предложений (Приложение 15.3 к настоящей Документации).

ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

9.

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ

9.1. Порядок отзыва Заявок:

9.1.1. Участник, подавший Заявку, вправе отозвать ее.

9.1.2. Заявка отзывается путем письменного уведомления в произвольной форме в адрес Заказчика.

9.1.3. На конверте такого уведомления указывается «Отзыв заявки на участие в Запросе предложений» с указанием наименования настоящего Запроса предложений.

9.1.4. В отношении лица, отзывающего Заявку, должны быть предоставлены документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.1.1 настоящей Документации, если только эти документы не были представлены в составе самой Заявки.

9.2. Срок отзыва Заявок: в любое время до момента рассмотрения закупочной комиссией предложений с Заявками.

9.3. Порядок внесения изменений в Заявки:

9.3.1. Участник, подавший Заявку по соответствующему Запросу предложений, вправе изменить ее.

9.3.2. Изменения подаются путем предоставления соответствующего обращения в произвольной форме, а также новых редакций документов, которые изменяются.

9.3.3. В обращении указывается «Изменения к заявке на участие в Запросе предложений» с указанием наименования настоящего Запроса предложений.

9.3.4. В отношении лица, подписавшего вышеуказанные документы, должны быть предоставлены документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.1.1 настоящей Документации, если только эти документы не были представлены в составе самой Заявки.

9.3.5. При этом необходимо придерживаться положений, предусмотренных разделом 11 настоящей Документации, в части не противоречащей настоящему разделу.

9.4. Срок внесения изменений в Заявки: не позже начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, в том числе после соответствующего объявления на заседании закупочной комиссии по вскрытию поступивших на Запрос предложений конверты.

9.5. В ходе Запроса предложений Участники вправе отступать от собственных Заявок в целях регулирования цены и предложения наиболее лучших условий исполнения договора.

ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Форма предоставления разъяснения Документации: в письменной форме или в форме электронного документа.

10.2. Порядок предоставления разъяснения Документации:

Страница 13 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

10.2.1. Заказчик предоставляет разъяснения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Заявок.

10.2.2. Разъяснения положений настоящей Документации размещаются Заказчиком на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия предоставления указанных разъяснений.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.

11.1. До истечения срока окончания приема Заявок Заказчик может внести изменения в настоящую Документацию.

11.2. До истечения срока окончания приема Заявок Заказчик может по любой причине продлить этот срок, если в Документации не было установлено дополнительных ограничений.

11.3. Изменения, вносимые в настоящую Документацию, размещаются Заказчиком на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.tgk-14.com не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

12.1. Место рассмотрения Заявок: ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672090, на заседании закупочной комиссии.

12.2. Дата начала рассмотрения Заявок: 04.02.2014.

12.3. Время вскрытия конвертов с Заявками: с 09:00 время Читинское.

12.4. Запрос предложений проводятся в соответствии с порядком, изложенным в Положении о закупках.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в Заявках, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям оценки:

Цена договора. Данный показатель включает в себя стоимость выполнения услуг. Значимость данного критерия (Kai) составляет 100%. При соответствии всех остальных критериев установленным требованиям документации.

Вид оплаты. Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не 13.3.

соответствует установленным требованиям документации.

Сроки выполнения работ (услуг). Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не соответствует установленным требованиям документации.

Соответствие работ (услуг). Заявки по данному критерию оцениваются, как соответствует или не соответствует установленным требованиям документации.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

14.

14.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соСтраница 14 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

ответствии с критериями (раздел 13 настоящей документации) и в порядке, предусмотренном настоящим разделом документации.

14.2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критерию «Цена договора». Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

14.3. Значимость критерия «Цена договора» определяется в процентах. При этом для расчета рейтинга применяется коэффициент значимости.

14.4. Для оценки Заявки осуществляется расчет рейтинга по критерию «Цена договора» каждой Заявки, при соответствии остальных критериев оценки указанных в п.13.3 – 13.5 документации. При несоответствии Заявок установленным требованиям документации по критериям оценки указанным в п.13.3-13.5, заявки не сравниваются по критерию «Цена договора» и признаются неудовлетворяющими требованиям установленным в документации.

14.5. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета рейтинга по каждой Заявке.

14.6. Оценка по критерию «Цена договора» (пункта 13.2 документации):

14.6.1. Для определения рейтинга Заявки по данному критерию в настоящей документации установлена начальная (максимальная) цена договора (раздел 5 документации).

14.6.2. Рейтинг по данному критерию определяется по формуле:

A max A i Rai 100, где A max Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в разделе 5 настоящей документации;

Ai – предложение i-го Участника по цене договоров.

14.6.3.При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника с наименьшей величиной стоимости договора.

14.7. Оценка по критерию «Вид оплаты» (пункта 13.3 документации):

По данному критерию сравнивается форма, срок и порядок оплаты указанный в Заявке с требуемой формой, сроком и порядком оплаты. По итогам сравнения Заявки с требованиями по виду оплаты, указанными в документации, выставляется оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

14.8. Оценка по критерию «Сроки выполнения работ (услуг), поставки продукции»

(пункта 13.4 документации):

По данному критерию сравниваются сроки выполнения работ (услуг), поставки продукции указанные в Заявке с требуемыми сроками выполнения работ (услуг), поставки продукции. По итогам сравнения Заявки с требованиями по срокам выполнения работ (услуг), поставки продукции, указанным в документации, выставляетСтраница 15 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

ся оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

14.9. Оценка по критерию «Соответствие работ (услуг)» (пункта 13.5 документации):

По данному критерию сравнивается соответствие работ (услуг) указанных в Заявке с требуемым работам (услугам). По итогам сравнения Заявки с требованиями по соответствию работ (услуг), указанным в документации, выставляется оценка соответствует или не соответствует Заявка установленным требованиям.

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных 14.10.

Участниками, признанными участниками Запроса предложений.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок закупочной комиссией 14.11.

каждой Заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия.

Победителем Запроса предложений признается Участник, который предложил 14.13.

наилучшие условия исполнения договора и Заявке которого присвоен первый номер.

14.14. Закупочная комиссия ведет итоговый протокол.

14.15. Протокол размещается на официальном сайте Заказчиком, в течение 3 (трех) дней со дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

15. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

15.1. Экспертная оценка Заявок на участие в закупочной процедуре проводится в целях обеспечения обоснованности принятия решений Закупочной комиссии по ранжированию Заявок по степени предпочтительности и выбору победителя закупочной процедуры.

15.2. При ранжировании Заявок Закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.

15.3. Секретарь закупочной комиссии должен представить все результаты экспертизы (сводная таблица оценок и индивидуальные заключения экспертов) Закупочной комиссии.

15.4. Секретарь закупочной комиссии при необходимости докладывает результаты работы Экспертной группы на заседании Закупочной комиссии. Закупочная комиссия может пригласить на свое заседание любого члена Экспертной группы (далее по тексту – эксперта) и заслушать дополнительные разъяснения и обоснования его индивидуальных экспертных оценок.

15.5. В период рассмотрения и оценки Заявок эксперты могут вступать в контакты с представителями участников закупочной процедуры только по поручению Закупочной комиссии или ее председателя. Если до начала или в процессе рассмотрения Заявок у эксперта возникли обстоятельства, мешающие ему объективно оценивать Заявки, эксперт обязан незамедлительно в письменной форме доложить о таких фактах председателю Закупочной комиссии.

15.6. Все материалы оценки Заявок эксперты должны представить в установленный для них срок Секретарю закупочной комиссии в оригинале или сканированной копии в формате PDF по адресу электронной почты: noryan@chita.tgk-14.com.

Страница 16 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

15.7. Каждый эксперт, привлеченный для оценки Заявок, рассматривает только те материалы закупочной процедуры, которые относятся к его компетенции и направлению работы в составе экспертной группы. Материалы закупочной процедуры, не относящиеся напрямую к компетенции и направлению работы эксперта, им не рассматриваются и не оцениваются.

15.8. При оценке Заявок эксперты должны придерживаться принципов беспристрастности и справедливости, то есть давать свои оценки по каждой Заявке, используя единые для всех участников подходы, ни для кого не снижая или наоборот, не ужесточая требования.

15.9. Эксперты должны давать свои индивидуальные оценки только исходя из рассмотрения по существу содержания Заявок и своих профессиональных знаний. Если эксперт обладает дополнительной (т.е. не указанной в Заявке) важной информацией по существу рассматриваемого предложения, то при оценке Заявок такая информация учитываться не должна, однако эксперт обязан приложить такую информацию в письменном виде к своим экспертным оценкам.

15.10. Эксперт вправе предложить Закупочной комиссии затребовать от любого участника закупочной процедуры предоставления каких-либо недостающих сведений, разъяснений положений его Заявки и т.п. Такое предложение должно сопровождаться письменным обоснованием необходимости

16. ВИДЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

16.1. Сводная таблица экспертных оценок представляет собой свод из четырех блоков, каждый из которых оценивается определенным членом экспертной группы в соответствии с его компетенцией индивидуально по каждому лоту.

16.1.1. Финансовый блок.

Оценивается цена за единицу продукции согласно номенклатуре, приведенной в закупочной документации.

16.1.2. Юридический блок:

- Соответствие договора «типовой» форме, утвержденной в ОАО «ТГК-14», приведенной в закупочной документации;

- Наличие благоприятных для ОАО «ТГК-14» условий улучшающих типовой договор (увеличенный срок платежей со стороны ОАО «ТГК-14», увеличение гарантийного срока, сниженный размер ответственности ОАО «ТГК-14» и т.п.);

- Наличие претензий и судебных споров ОАО «ТГК-14» (или дочерних компаний) с данным Участником, по текущим либо ранее заключенным договорам.

16.1.3. Технический блок:

- Соответствие работ, услуг техническому заданию Заказчика;

- Опыт выполнения аналогичных договоров, в т.ч. с ОАО «ТГК-14»;

- Условия производства и поставки услуг: Наличие собственной производственной базы (производитель); привлеченных субподрядных организаций, соответствие кадровых ресурсов и материально-технического обеспечения;

- Соответствие сроков и качества работ, предусмотренных ранее заключенными договорами с ОАО "ТГК-14";

- Наличие полной развернутой сметы;

- Соответствие системе ценообразования, принятой ОАО «ТГК-14».

16.1.4. Блок экономической безопасности:

- Наличие негативной информации об участнике на «внешнем поле»;

- Наличие внутренней негативной информации об участнике при исполнении договорных обязательств для нужд ОАО «ТГК-14»

–  –  –

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________

_______, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (приложение №___ к настоящему договору), и сдать ее результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ __________________________________________________________________________

___.

1.3. Дата начала и завершения работ: ___________________.

1.4. Работы выполняются из материала __________. Подробный перечень материалов, передаваемых каждой из сторон, указан в Приложении №____ и является неотъемлемой частью настоящего договора

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена сметой (сметами) (Приложения №№_____ к настоящему договору) и составляет ______________

(_____________________________________________________________), в том числе НДС - ____________ (_______________________________________________) рублей.

2.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:

2.2.1. После подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1.

2.2.2. Окончательный расчет производится до 30 числа месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.3. В целях обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик, на основании ст. 359 ГК РФ, вправе удержать 10% от общей стоиСтраница 18 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

мости работ по настоящему договору, до окончания первого месяца эксплуатации отремонтированного в соответствии с настоящим договором оборудования. В случае, если по итогам работы первого месяца эксплуатации оборудования не будет выявлено никаких дефектов, Заказчик в течение следующих 10 дней производит оплату удержанной суммы. В случае выявления в течение первого месяца эксплуатации недостатков в работе отремонтированного оборудования, указанная сумма удержания остается у Заказчика до истечения первого месяца нормальной эксплуатации оборудования, который начинает течь с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов.

2.3. После окончания всего комплекса работ Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик в течение 10 дней с момента получения обязан подписать указанный акт и направить его в адрес Заказчика. В случае не направления Подрядчиком акта сверки взаиморасчетов в указанный срок, акт сверки взаиморасчетов считается принятым в редакции Заказчика.

2.4. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение объема работ по настоящему договору и, как следствие, – увеличение стоимости работ, стороны согласуют указанные изменения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Обязательства сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим специальным нормативным актам (техническим требованиям, требованиям Госэнергонадзора, директивным документам, противоаварийным циркулярам и т.д.).

3.1.2 Обеспечить технологическую, производственную и трудовую дисциплину персонала, а также соблюдение персоналом правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.3 Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные во время проведения работ или во время приема-сдачи работ в течение 7 дней или в иной срок, согласованный сторонами.

3.1.5 Отвечает перед Заказчиком за сохранность материалов и оборудования поставки Заказчика, правильное его использование. Обязан предоставить по требованию Заказчика отчет по расходу материала и возвратить его остаток. Материалы, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику на основании акта приема-передачи, в котором указываются объективные данные об этом материале: его точное наименование и описание, данные о количестве и качестве передаваемого материала и оборудования.

Страница 19 из 49

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений с экспертизой промышленной безопасности для нужд филиалов ОАО «ТГК-14»

_____________________________________________________________________________

По окончанию работ по настоящему договору Подрядчик составляет отчет об использование материалов. Риск случайной гибели материалов до момента приемки Заказчиком результатов работы несет Подрядчик Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы субподрядчиков исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

3.2. Заказчик обязуется:



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Выписка из протокола заседания Правления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 25 февраля 2013 года Председательствовал: Н. В. Владимиров 2. Об установлении сбытовой надбавки для гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» на 2013 год -Доложила: Л.И. Кучма Расчет сбытовой надбавки для ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Оборонэнергосбыт» (далее ОАО «Оборонэнергосбыт» или ГП) на 2013 год выполнен экспертами на...»

«ПРОТОКОЛ заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 16 июня 2015 г. № 6 станица Вешенская, Ростовская область ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Беглов А.Д.ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены президиума Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (далее Совет): заместитель полномочного представителя Беляк Л Л. Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Гончаров В.В. заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в...»

«Приложение № 5 Приложение № 1 к приказу № 412 от 31.12.2008 г. Учетная политика ОАО «Туполев» на 2009 год для целей бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет отражает реальное финансовое положение предприятия, достоверные финансовые результаты от реализации и изменения в финансовом положении. Для выполнения основных задач, стоящих перед бухгалтерским учетом, таких, как:• формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении; • обеспечение...»

«Часть I. Мировая геополитика и сетевые войны ных на формирование поведения нейтральных сил, врагов и друзей в ситуации мира, кризиса и войны». То есть сетевая операция проводится до начала горячей фазы, до её пуска; во время — чтобы курировать все происходящие процессы; и по­ сле — чтобы зафиксировать и закрепить результаты. Иными словами, сетевые войны, в отличие от войн предыдущих эпох, идут всегда и против всех. Cоциальные сети как оружие десуверенизации Если подвести некий промежуточный...»

«Научный руководитель серии «Старый Свет — новые времена» академик РАН Н.П. Шмелёв Редакционная коллегия серии Института Европы РАН: акад. РАН Н.П. Шмелёв (председатель), к.э.н. В.Б. Белов, д.полит.н. Ал.А. Громыко, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Ю.С. Дерябин, акад. РАН В.В. Журкин, к.и.н. О.А. Зимарин, чл. корр. РАН М.Г. Носов,д.и.н. М.В. Каргалова, д.и.н. Ю.И. Рубинский, д.э.н. В.П. Фёдоров, д.и.н. В.Я. Швейцер, д.и.н. А.А. Язькова УДК 316.4+327 ББК 60.59(4) С 69 Руководитель научного...»

«СЕРИЯ: ПОЛИТОЛОГИЯ УДК 316.342.8 DOI: 10.12737/11954 ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ Меркулов П.А.1 В статье рассматриваются вопросы реализации и повышения эффективности государственной молодежной политики в контексте проблемы профилактики и противодействия экстремизму в современной России. Анализируя ситуацию в Российской Федерации, автор показывает, что продолжает увеличиваться число молодых людей, входящих в различные организации экстремистской и...»

«1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЬЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЮ В.И. Бабяк Национальный университет «Львовская политехника», институт Архитектуры, Львов, Украина Аннотация Данная статья имеет цель раскрыть краткое описание жилья для такой группы людей, как мигранты. Поднимается актуальность моральной стороны данного вопроса. Раскрывается краткая типология предлагаемого типа жилья, озвучиваются цели и задачи проектирования. Предлагаются возможные решения и интеграции жилого...»

«УДК 323+327(410) ББК 26.89(4Вел) В 27 Руководитель научного проекта академик РАН Н.П. Шмелёв Редакционная коллегия страновой серии Института Европы РАН: акад. РАН Н.П. Шмелёв (председатель), к.э.н. В.Б. Белов, д.полит.н. Ал.А. Громыко, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Ю.С. Дерябин, акад. РАН В.В. Журкин, чл.-корр. РАН М.Г. Носов, д.и.н. Ю.И. Рубинский, д.э.н. В.П. Фёдоров, д.и.н. В.Я. Швейцер, чл.-корр. РАН В.Н. Шенаев, д.и.н. А.А. Язькова Ответственный редактор монографии д.полит.н. Ал.А....»

«Приложение 1 к решению совместного заседания Высшего совета и Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 15.10.2015 года ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения Общефедерального предварительного партийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Москва 2016 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. 1.1. Настоящее Положение – в соответствии с пунктом 8.1 Устава...»

«б 66(5К) грство образования и науки Республики Казахстан В75 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова Т. Э. Воронова КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ: ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ Монография Павлодар Министерство образования и науки Республики Казахоі Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова Т. Э. Воронова КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ: ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ Монография Павлодар Кереку УДК 321.7 (574)(075.Я) БЕК 66.3 (5Km) я 73 В 75 Рекомендовано к изданию Ученым...»

«2015 год – Год молодежи. Реализация государственной молодежной политики в Минской области Информационный материал к единому дню информирования на тему «2015 год – Год молодежи. Реализация государственной молодежной политики в Минской области» Январь 2015 г. 2015 год – Год молодежи в Республике Беларусь Каждый пятый житель Минской области – молодой человек в возрасте от 14 до 31 года. А это без малого 300 тысяч человек. Сегодня молодежь – самая инициативная, динамичная, предприимчивая часть...»

«Федерация профсоюзов Республики Татарстан Казань, 2015г. Федерация профсоюзов Республики Татарстан Содержание стр.1. Структура жилищного фонда Республики Татарстан. Структура 3 управления многоквартирными домами в Республике Татарстан 2. Тарифная политика в сфере ЖКХ 7 3. Социальная защита 12 4. Методологическое и информационное обеспечение граждан 15 республики в сфере ЖКХ. Работа в рамах социального партнерства Федерация профсоюзов Республики Татарстан Структура жилищного фонда Республики...»

«Научный руководитель серии «Старый Свет — новые времена» академик РАН Н.П. Шмелёв Редакционная коллегия серии Института Европы РАН: акад. РАН Н.П. Шмелёв (председатель), к.э.н. В.Б. Белов, д.полит.н. Ал.А. Громыко, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Ю.С. Дерябин, акад. РАН В.В. Журкин, к.и.н. О.А. Зимарин, д.и.н. М.В. Каргалова, чл. корр. РАН М.Г. Носов, д.и.н. Ю.И. Рубинский, д.э.н. В.П. Фёдоров, д.и.н. В.Я. Швейцер, д.и.н. А.А. Язькова УДК 327 ББК 63.3(4) 6 Б 40 Руководитель научного...»

«ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ по проекту «Политические партии на региональном и местном уровнях: институциональный, электоральный и социальный аспекты» Москва, 2014 Оглавление Резюме проекта Общие выводы и рекомендации Региональные кейсы: общие оценки и прогнозы Информация о проекте: концепция, методология, выборка Партийная система в современной России: подход к описанию Брянская область Особенности функционирования региональных отделений партий Электоральная статистика Избирательная система региона и...»

«Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга СОВЕЩАНИЕ по вопросу антикоррупционного образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 29.05.2014 Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга ПОВЕСТКА ДНЯ 1. О планах реализации антикоррупционной политики в сфере образования в 2014-2015 годах Волков Валерий Николаевич – начальник отдела развития образования Комитета по образованию Изменения в действующем законодательстве Российской Федерации 2. и Санкт-Петербурга по...»



 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.